CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1) DENOMINAZIONE: ogni commissione viene assunta a tutte le nostre condizioni generali di vendita, nessuna esclusa. Qualunque condizione inserita dall’acquirente sull’ ordinazione, in contrasto con le condizioni generali di vendita di ECOTEC SOLUTION SRL, si considera non valida. Ogni condizione verbalmente o telefonicamente concordata non ha valore se non confermata per iscritto da ECOTEC SOLUTION SRL.
Art. 2) COMMISSIONE CONTRATTO FORNITURA: l’accettazione dell’offerta da parte del committente deve risultare in ogni caso da atto scritto. L’accettazione del committente, perché l’offerta assuma carattere vincolato per ECOTEC SOLUTION SRL, deve essere confermata per iscritto dalla medesima. Qualunque impegno verbale o scritto degli agenti del fornitore non è valido senza conferma espressa per iscritto di ECOTEC SOLUTION SRL.
Art. 3) CLAUSOLA DI ANNULLAMENTO
L’annullamento di un contratto di fornitura sarà accettato prima della consegna del materiale contro riconoscimento dei seguenti corrispettivi:
a) Fino a 15 giorni dalla stipula del contratto: 10% del valore della parte annullata del contratto;
b) dal 16° a 30° giorno: 25% del valore della parte annullata del contratto;
c) oltre il 30° giorno: pari al valore dello stato avanzamento lavori calcolato sull’ammontare del contratto, comunque tale valore non potrà essere inferiore al 25% del valore della parte annullata del contratto.
Art. 4) STUDI E PROGETTI
Gli studi ed i documenti di qualsiasi natura, ricevuti o inviati da ECOTEC SOLUTION SRL restano di sua proprietà, e devono essere resi con una semplice richiesta da parte di ECOTEC SOLUTION SRL, che mantiene la proprietà intellettuale dei suoi progetti.
Art.5) CONSEGNA: i termini di consegna sono sempre approssimativi e non sono mai impegnativi. Il termine espresso in giorni indica giornate lavorative a norma di legge e di contratto collettivo di lavoro. In caso di disservizi, difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, condizioni metereologiche difficili e in qualsiasi altro caso di forza maggiore, detti termini si intendono prorogati per il perdurare di tali eventi.
I termini di consegna decorrono dal giorno in cui l’ordine viene perfezionato sotto tutti gli aspetti, anche formali ivi compreso l’invio degli acconti previsti.
E’ motivo di decadenza dei termini, qualsiasi sospensione o ritardo causato dal committente. Il ritardo nelle consegne non dà diritto al committente ad annullare l’ordine né a pretendere indennizzi a nessun titolo.
Art. 6) PREZZI: salvo pattuizione contraria i prezzi si intendono stabiliti per merce resa alle condizioni contrattuali. In presenza di differimento nella consegna o nel montaggio della merce, imputabile al Cliente, ECOTEC SOLUTION SRL avrà diritto alla revisione dei prezzi secondo le normative vigenti. Eventuali interventi aggiuntivi, che venissero richiesti in corso d’opera, saranno conteggiati a parte.
Art. 7) CONDIZIONI DI PAGAMENTO: salvo particolari pattuizioni, i pagamenti devono essere effettuati al domicilio di ECOTEC SOLUTION SRL, nei termini indicati nella commissione e confermati.
Sull’importo dei pagamenti ritardati decorrono, dal giorno delle rispettive scadenze, di pieno diritto e senza alcuna formale dichiarazione di mora, gli interessi corrispondenti ad un tasso di cinque punti superiore a quello ufficiale di sconto della Banca d’ Italia.
Eventuali contestazioni sulla fornitura ed eventuali note di lavori o di fornitura a completamento dell’impianto fornito, saranno riportate nel verbale di accettazione, ma non autorizzano il committente a ritardare i pagamenti oltre i termini pattuiti, che si intendono perentori ed essenziali.
Art. 8) GARANZIE: La garanzia, salvo pattuizioni contrarie, si applica all’insieme del materiale con eccezione dei pezzi di usura. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione dei pezzi ritenuti difettosi ed alla manodopera necessaria per tale riparazione. I costi di immobilizzo, di perdita di produzione rimangono a carico dell’acquirente. I macchinari ed i prodotti forniti da ECOTEC SOLUTION SRL vengono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna. ECOTEC SOLUTION SRL non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da imperizia e da trascuratezza del committente o dei suoi dipendenti, da sovraccarichi, dall’uso di inadeguati mezzi e materiali di esercizio, da difetti delle fondazioni o strutture dell’immobile di accoglienza o da conseguenze dovute ad azioni chimiche, elettroniche o elettriche, estranee all’esercizio cui il macchinario è adibito. Per rendere possibili a ECOTEC SOLUTION SRL le riparazioni e sostituzioni necessarie in dipendenza della garanzia, il committente dovrà accordare a ECOTEC SOLUTION SRL un congruo termine e fornirgli gratuitamente, dietro sua richiesta, il personale di aiuto ed ogni altro mezzo necessario.
Le parti sostituite diventano proprietà di ECOTEC SOLUTION SRL. Le suddette condizioni di garanzia valgono, sempre che, il committente abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli derivano del contratto ed in particolare modo quelli relativi al pagamento e che il montaggio sia stato eseguito dai montatori del fornitore. Resta esclusa ogni responsabilità, della ECOTEC SOLUTION SRL per le conseguenze derivanti da interventi o cambiamenti sul materiale fornito operati dal committente o di terzi.
Art. 9) PROPRIETA’ (PACTUM RESERVATI DOMINI): il diritto di proprietà sul macchinario fornito resta a ECOTEC SOLUTION SRL fino all’integrale pagamento del prezzo pattuito.
In mancanza del pagamento integrale, nei termini pattuiti, ECOTEC SOLUTION SRL, oltre a ritirare il proprio macchinario, ha il diritto di trattenere anche le rate pagate a garanzia del risarcimento del danno.
L’acquirente si obbliga ad assicurare a sue spese il macchinario contro i danni dell’incendio ad ogni altro caso fortuito e di non trasferire il possesso delle macchine non interamente pagate senza l’assenso di ECOTEC SOLUTION SRL. Resta espressamente convenuto che il macchinario non interamente pagato non sarà considerato parte dell’immobile al quale esso viene connesso, e che pertanto la proprietà del macchinario stesso è rivendicabile anche verso coloro che avessero avuto già prima, o che avessero acquisito in seguito, un qualsiasi diritto reale sull’immobile del committente.
È comunque in facoltà di ECOTEC SOLUTION SRL di rinunziare al diritto sopra convenuto nei riguardi del macchinario oggetto della fornitura e di avvalersi invece del disposto dell’art. 2762 del C.C.
Art. 10) PESI, DIMENSIONI, DATI TECNICI E PROGETTI ESEGUITI: i progetti, i disegni, le illustrazioni, i dati di peso, le dimensioni, i rendimenti, i dati di consumo ecc. comunicati con l’offerta sono soltanto approssimativi. I dati indicati nella commissione o quelli effettivi dei materiali non possono essere causa di reclami da parte del committente.
Qualora le esperienze o le esigenze della lavorazione le consiglino, ECOTEC SOLUTION SRL potrà apportare lievi modifiche a quei dettagli della fornitura e a quei dati che non sono oggetto di particolare impegno convenuto, senza che da parte del committente possano essere sollevate contestazioni o pretese riduzioni di prezzo.
Art. 11) MONTAGGIO: In caso di montaggio a carico della ECOTEC SOLUTION SRL, il Cliente si obbliga a rendere libera, agibile ed in sicurezza l’intera area interessata ai lavori di montaggio, nei tempi contrattualmente previsti o convenuti. Qualora il cantiere non presentasse, nei tempi concordati per l’inizio dei lavori di montaggio, le caratteristiche come innanzi esposte, ma in condizioni tali da creare intralcio, con conseguente rallentamento o sospensione dei lavori di montaggio, saranno addebitati i maggiori costi sostenuti da parte di ECOTEC SOLUTION SRL.
Se la posa ed il montaggio sono compresi nel prezzo del macchinario, resta stabilito che esso si riferisca solamente alla prestazione della manodopera del personale di ECOTEC SOLUTION SRL, escluse quindi le spese di manovalanza, facchinaggio e all’ attrezzatura di sollevamento, delle impalcature e delle opere murarie o di fondazione, di falegnameria, carpenteria ecc. ed in genere tutti gli accessori per la posa in opera del macchinario fornito.
Senza esplicita dichiarazione della società fornitrice il montatore non potrà eseguire lavori differenti da quelli indicati sul foglio di montaggio. ECOTEC SOLUTION SRL risponde solo dell’effettuazione a regola d’arte del montaggio del macchinario oggetto della fornitura.
Art. 12) COLLAUDI: in mancanza di norme d’uso e regolamentazioni, richiamate sul contratto di fornitura o di pattuizioni speciali, il collaudo verrà eseguito secondo le norme stabilite da ECOTEC SOLUTION SRL. Il collaudo sarà comunque ritenuto effettuato e con esito positivo, se non verrà eseguito entro sette giorni dall’ultimazione del montaggio, per cause non imputabili a ECOTEC SOLUTION SRL. Quando non viene convenuta la posa in opera, il collaudo del macchinario oggetto della fornitura viene eseguito nell’officina del produttore prima delle spedizioni.
Art. 13) CONTROVERSIE: a tutti gli effetti di legge e della presente, il committente, anche se cittadino di paese straniero ed anche per forniture fatte all’estero, accetta la competenza dell’Autorità Giudiziaria competente sul territorio della sede della ECOTEC SOLUTION SRL.
Art. 2) COMMISSIONE CONTRATTO FORNITURA: l’accettazione dell’offerta da parte del committente deve risultare in ogni caso da atto scritto. L’accettazione del committente, perché l’offerta assuma carattere vincolato per ECOTEC SOLUTION SRL, deve essere confermata per iscritto dalla medesima. Qualunque impegno verbale o scritto degli agenti del fornitore non è valido senza conferma espressa per iscritto di ECOTEC SOLUTION SRL.
Art. 3) CLAUSOLA DI ANNULLAMENTO
L’annullamento di un contratto di fornitura sarà accettato prima della consegna del materiale contro riconoscimento dei seguenti corrispettivi:
a) Fino a 15 giorni dalla stipula del contratto: 10% del valore della parte annullata del contratto;
b) dal 16° a 30° giorno: 25% del valore della parte annullata del contratto;
c) oltre il 30° giorno: pari al valore dello stato avanzamento lavori calcolato sull’ammontare del contratto, comunque tale valore non potrà essere inferiore al 25% del valore della parte annullata del contratto.
Art. 4) STUDI E PROGETTI
Gli studi ed i documenti di qualsiasi natura, ricevuti o inviati da ECOTEC SOLUTION SRL restano di sua proprietà, e devono essere resi con una semplice richiesta da parte di ECOTEC SOLUTION SRL, che mantiene la proprietà intellettuale dei suoi progetti.
Art.5) CONSEGNA: i termini di consegna sono sempre approssimativi e non sono mai impegnativi. Il termine espresso in giorni indica giornate lavorative a norma di legge e di contratto collettivo di lavoro. In caso di disservizi, difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, condizioni metereologiche difficili e in qualsiasi altro caso di forza maggiore, detti termini si intendono prorogati per il perdurare di tali eventi.
I termini di consegna decorrono dal giorno in cui l’ordine viene perfezionato sotto tutti gli aspetti, anche formali ivi compreso l’invio degli acconti previsti.
E’ motivo di decadenza dei termini, qualsiasi sospensione o ritardo causato dal committente. Il ritardo nelle consegne non dà diritto al committente ad annullare l’ordine né a pretendere indennizzi a nessun titolo.
Art. 6) PREZZI: salvo pattuizione contraria i prezzi si intendono stabiliti per merce resa alle condizioni contrattuali. In presenza di differimento nella consegna o nel montaggio della merce, imputabile al Cliente, ECOTEC SOLUTION SRL avrà diritto alla revisione dei prezzi secondo le normative vigenti. Eventuali interventi aggiuntivi, che venissero richiesti in corso d’opera, saranno conteggiati a parte.
Art. 7) CONDIZIONI DI PAGAMENTO: salvo particolari pattuizioni, i pagamenti devono essere effettuati al domicilio di ECOTEC SOLUTION SRL, nei termini indicati nella commissione e confermati.
Sull’importo dei pagamenti ritardati decorrono, dal giorno delle rispettive scadenze, di pieno diritto e senza alcuna formale dichiarazione di mora, gli interessi corrispondenti ad un tasso di cinque punti superiore a quello ufficiale di sconto della Banca d’ Italia.
Eventuali contestazioni sulla fornitura ed eventuali note di lavori o di fornitura a completamento dell’impianto fornito, saranno riportate nel verbale di accettazione, ma non autorizzano il committente a ritardare i pagamenti oltre i termini pattuiti, che si intendono perentori ed essenziali.
Art. 8) GARANZIE: La garanzia, salvo pattuizioni contrarie, si applica all’insieme del materiale con eccezione dei pezzi di usura. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione dei pezzi ritenuti difettosi ed alla manodopera necessaria per tale riparazione. I costi di immobilizzo, di perdita di produzione rimangono a carico dell’acquirente. I macchinari ed i prodotti forniti da ECOTEC SOLUTION SRL vengono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna. ECOTEC SOLUTION SRL non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da imperizia e da trascuratezza del committente o dei suoi dipendenti, da sovraccarichi, dall’uso di inadeguati mezzi e materiali di esercizio, da difetti delle fondazioni o strutture dell’immobile di accoglienza o da conseguenze dovute ad azioni chimiche, elettroniche o elettriche, estranee all’esercizio cui il macchinario è adibito. Per rendere possibili a ECOTEC SOLUTION SRL le riparazioni e sostituzioni necessarie in dipendenza della garanzia, il committente dovrà accordare a ECOTEC SOLUTION SRL un congruo termine e fornirgli gratuitamente, dietro sua richiesta, il personale di aiuto ed ogni altro mezzo necessario.
Le parti sostituite diventano proprietà di ECOTEC SOLUTION SRL. Le suddette condizioni di garanzia valgono, sempre che, il committente abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli derivano del contratto ed in particolare modo quelli relativi al pagamento e che il montaggio sia stato eseguito dai montatori del fornitore. Resta esclusa ogni responsabilità, della ECOTEC SOLUTION SRL per le conseguenze derivanti da interventi o cambiamenti sul materiale fornito operati dal committente o di terzi.
Art. 9) PROPRIETA’ (PACTUM RESERVATI DOMINI): il diritto di proprietà sul macchinario fornito resta a ECOTEC SOLUTION SRL fino all’integrale pagamento del prezzo pattuito.
In mancanza del pagamento integrale, nei termini pattuiti, ECOTEC SOLUTION SRL, oltre a ritirare il proprio macchinario, ha il diritto di trattenere anche le rate pagate a garanzia del risarcimento del danno.
L’acquirente si obbliga ad assicurare a sue spese il macchinario contro i danni dell’incendio ad ogni altro caso fortuito e di non trasferire il possesso delle macchine non interamente pagate senza l’assenso di ECOTEC SOLUTION SRL. Resta espressamente convenuto che il macchinario non interamente pagato non sarà considerato parte dell’immobile al quale esso viene connesso, e che pertanto la proprietà del macchinario stesso è rivendicabile anche verso coloro che avessero avuto già prima, o che avessero acquisito in seguito, un qualsiasi diritto reale sull’immobile del committente.
È comunque in facoltà di ECOTEC SOLUTION SRL di rinunziare al diritto sopra convenuto nei riguardi del macchinario oggetto della fornitura e di avvalersi invece del disposto dell’art. 2762 del C.C.
Art. 10) PESI, DIMENSIONI, DATI TECNICI E PROGETTI ESEGUITI: i progetti, i disegni, le illustrazioni, i dati di peso, le dimensioni, i rendimenti, i dati di consumo ecc. comunicati con l’offerta sono soltanto approssimativi. I dati indicati nella commissione o quelli effettivi dei materiali non possono essere causa di reclami da parte del committente.
Qualora le esperienze o le esigenze della lavorazione le consiglino, ECOTEC SOLUTION SRL potrà apportare lievi modifiche a quei dettagli della fornitura e a quei dati che non sono oggetto di particolare impegno convenuto, senza che da parte del committente possano essere sollevate contestazioni o pretese riduzioni di prezzo.
Art. 11) MONTAGGIO: In caso di montaggio a carico della ECOTEC SOLUTION SRL, il Cliente si obbliga a rendere libera, agibile ed in sicurezza l’intera area interessata ai lavori di montaggio, nei tempi contrattualmente previsti o convenuti. Qualora il cantiere non presentasse, nei tempi concordati per l’inizio dei lavori di montaggio, le caratteristiche come innanzi esposte, ma in condizioni tali da creare intralcio, con conseguente rallentamento o sospensione dei lavori di montaggio, saranno addebitati i maggiori costi sostenuti da parte di ECOTEC SOLUTION SRL.
Se la posa ed il montaggio sono compresi nel prezzo del macchinario, resta stabilito che esso si riferisca solamente alla prestazione della manodopera del personale di ECOTEC SOLUTION SRL, escluse quindi le spese di manovalanza, facchinaggio e all’ attrezzatura di sollevamento, delle impalcature e delle opere murarie o di fondazione, di falegnameria, carpenteria ecc. ed in genere tutti gli accessori per la posa in opera del macchinario fornito.
Senza esplicita dichiarazione della società fornitrice il montatore non potrà eseguire lavori differenti da quelli indicati sul foglio di montaggio. ECOTEC SOLUTION SRL risponde solo dell’effettuazione a regola d’arte del montaggio del macchinario oggetto della fornitura.
Art. 12) COLLAUDI: in mancanza di norme d’uso e regolamentazioni, richiamate sul contratto di fornitura o di pattuizioni speciali, il collaudo verrà eseguito secondo le norme stabilite da ECOTEC SOLUTION SRL. Il collaudo sarà comunque ritenuto effettuato e con esito positivo, se non verrà eseguito entro sette giorni dall’ultimazione del montaggio, per cause non imputabili a ECOTEC SOLUTION SRL. Quando non viene convenuta la posa in opera, il collaudo del macchinario oggetto della fornitura viene eseguito nell’officina del produttore prima delle spedizioni.
Art. 13) CONTROVERSIE: a tutti gli effetti di legge e della presente, il committente, anche se cittadino di paese straniero ed anche per forniture fatte all’estero, accetta la competenza dell’Autorità Giudiziaria competente sul territorio della sede della ECOTEC SOLUTION SRL.